发布时间 : 星期三 文章建筑工程相关题及答案知识分享更新完毕开始阅读
改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款
C 施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的，责令改正，处 10万元以上20万元以下的罚款
D 施工单位有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为，造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工，修理，并赔偿因此造成的损失
38、正确的招标程序顺序应当是(D)。 ①发布招标公告或发出投标邀请书 ②发售招标文件
③组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑 ④确定投标人编制投标文件所需要的合理时间
⑤对潜在投标人进行资质审查，并将审查结果通知各潜在投标人 ⑥成立招标组织，由招标人自行招标或委托招标 ⑦开标
⑧定标、签发中标通知书 ⑨评标
⑩编制招标文件和标底(如果有) ⑩签订合同
A⑩⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②① B①⑥⑩⑤②③④⑩⑦⑧⑨⑩ C⑥⑩①⑤②③④⑥⑦⑧⑨⑩ D⑥⑩①⑤②③④⑩⑦⑨③⑩
39、当事人对履行期限约定不明，又不能达成补充协议且无相应交易习惯时，（C ）。 A 债权人可随时要求履行，债务人不可随时履行 B 债权人不可随时要求履行，债务人可随时履行 C 债权人可随时要求履行，债务人可随时履行 D 债权人不可随时要求履行，债务人不可随时履行
40、在以招标方式订立合同时，下列行为中属于承诺性质的是(D )。 A招标 B投标 C开标 D定标
41、工程建设法行政隶属性的调整方式包括（ABCD ）和免除、确认、计划以及撤销。 A 授权 B 命令 C 许可 D 禁止 42、下列关于诉讼时效的说法中，正确的是(ACD)。
A诉讼时效中止的，自阻碍诉讼时效的法定事由消失后，诉讼时效继续累进计算 B诉讼时效中止的，自阻碍诉讼时效的法定事由消失后，诉讼时效重新计算 C在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力阻碍不能行使请求权的，诉讼时效中止
D诉讼时效中断的，自中断时起，诉讼时效重新计算 43、城市规划的内容包括（ABCD）
A城市总体规划 B分区规划 C城镇体系规划 D详细规划 44、“一书两证”制度中的两证是指（BC）
A施工许可证 B建设用地规划许可证 C建设工程规划许可证 D开工许可证
45、下列说法正确的是（ABD）
A招投标法的调整对象包括招投标中的民事关系 B招投标法的调整对象包括招投标中的行政关系 C招投标法的调整对象包括招投标中的刑事关系 D招投标中的民事关系是招投标法最主要的调整对象 46、有下列情况的，招标人不予受理（AC）。 A未按招标文件要求密封的
B无单位盖章且无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 C逾期送达的或未送达指定地点的
D投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 47、评标委员会里的专家由招标人从(BC )中确定。 A招标人上级主管部门提供的专家名册 B国务院有关部门提供的专家名册
C省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册 D项目所在地人民政府推荐的专家名册
48、在下列合同中，属于效力特定合同的是（BCD）。 A 无民事行为能力人订立的合同 B 限制民事行为能力人订立的合同 C 无权代理的行为人订立的合同 D 法定代表人、负责人越权订立的合同
49、下列属于不能免除违约方违约责任的情形是(ABCD )。
A发生不可抗力后未及时通知对方采取补救措施导致损失扩大的 B当事人迟延履行后发生不可抗力的
C合同明确约定不因不可抗力而免除违约责任的 D保险合同的保险方因不可抗力应承担赔偿责任的 50、下列说法正确的是（CD）
A未按合同的规定履行应赔偿承包方因此发生的实际损失但工期不顺延
B超过合同规定日期验收，经承包方同意可不付违约金
C工程未经验收，发包方擅自使用或提前使用的，由此而引发的质量或其他问题由发包方承担责任
D不按合同规定拨付工程款的，按银行有关延期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理
51、下列说法错误的是（BD）
A建设单位、施工单位、监理单位不得修改工程建设勘察设计文件
B建设单位、施工单位、监理单位经经原勘察设计单位同意，可以修改工程建设勘察设计文件
C确需修改的，应由原勘察设计单位修改
D经原勘察设计单位书面同意，建设单位也可委托其他工程建设勘察设计单位修改 52、工程建设标准实施监督检查的方式下列说法正确的是(AC)。
A 各有关单位结合工程建设项目的实际情况进行自查
B 国务院工程建设或地方建设行政主管部门可选择强制性国家标准进行抽查 C各部门或地方工程建设行政主管部门每年定期选择项目进行抽查 D国务院工程建设行政主管部门不负责向有关部门通报监督检查的结果 53、工程建设监督检查方式有三种，分别是(ABC)。 A 重点检查 B 抽查
C 专项检查 D互查
54、关于土木建筑工程项目的投保，下列说法正确的是(ABD)。
A 土木建筑工程项目可以安装险内附带投保
B 项目不超过总价的20％，整个项目按安装工程一切险投保 C 项目介于总价的20％－50％，该部分项目按安装工程一切险投保 D 项目介于总价的20％－50％，该部分项目按建筑工程一切险投保 55、履约担保一般的三种形式是（ABC）。
A 银行履约保函 B 履约担保书 C 保留金 D 银行汇票 56、以下关于合伙表述正确的有( BD )。 A 各合伙人对合伙企业的债务承担有限责任
B 合伙人个人负有债务，其债权人不得代位行使该合伙人在合伙企业中的权利 C 合伙企业对合伙人执行合伙企业事务以及对外代表合伙企业权利的限制，可以对抗善意第三人
D 合伙企业中某一合伙人的债权人，不得以该债权抵消其对合伙企业的债务 57、(BC)情况下，第二审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。 A 原判决适用法律错误 B 原判决认定事实错误 C 原判决认定事实不清、证据不足 D 原判决违反法定程序 58、下列纠纷中，可以进行仲裁的是( ABC )。
A 离婚纠纷 B 建设工程纠纷 C 买卖合同纠纷 D 继承纠纷 59、下列说法正确的是（BC）。
A 承包单位转包工程或者工程违法分包，造成工程不符合工程质量标准的损失，由承包单位承担赔偿责任。
B 涉及主体或承重结构变动的装修工程擅自施工，给他人造成损失的，应当承担补偿损失的责任。
C 对不合格的建筑工程出具合格文件或合格工程验收的，如造成损失，由该部门承担相应的赔偿责任。
D 建筑工程在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料造成工程质量不符合规定的质量标准的，应承担修理责任。 60、以下说法正确的有(BCD)。
A 施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30 万元以下的罚款
B 施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令 改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款
C 施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的，责令改正，处 10万元以上20万元以下的罚款
D 施工单位有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为，造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工，修理，并赔偿因此造成的损失
61、生产经营单位有下列( AC )行为的，责令限期改正，逾期未改的，责令停产停业整顿，并处两万元以下的罚款。
A 未按照规定设立安全生产管理机构或配备安全生产管理人员的
B 矿山建设项目或用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全 设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的
C 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生 产管理人员未按照规定经考核合格的
D 生产经营单位的决策机构、主要负责人不按规定保证安全生产所必需的资金投入，
致使生产经营单位不具备安全生产条件的
62、施工单位有下列(ABD)行为的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上，30万元以下的罚款，情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。 A 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经检查或者查验不 合格即投入使用的
B 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚 手架等自升式架设设施的
C 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项
防护措施的
D 使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式 架设设施的
63、因下列(ABC)情形下订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤消。 A因重大误解订立的合同
B当事人一方缺乏经验订立明显对自身有重大不利的合同 C当事人一方以欺诈手段使对方订立明显对自身有重大不利的合同 D当事人一方以欺诈手段订立了对国家、集体利益明显不利的合同 64、工程建设活动中常见的刑事犯罪包括（ABCD）。
A 重大责任事故罪 B 重大劳动安全事故罪 C 向公司、企业人权行贿罪 D 挪用公款罪
65、以下关于管辖的说法错误的有( BD )。
A 同级人民法院在各自的辖区内管辖第一审民事案件的分工和权限，是地域管辖 B 地域管辖是人民法院从纵向划分各级人民法院的管辖权限
C 级别管辖是划分上下级人民法院之间受理第一审民事案件的分工和权限
D 地域管辖一般的原则是“被告就原告”
66、建设单位不得明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑设备及构配件。（A） 67、建设工程项目采购的建筑材料、建筑构配件和设备必须按国家标准的规定进行进场验收。（A）
68、施工合同发生的债权，在债人不履行债务的，债权人有留置权。（B） 69、建设工程一切险的被担保人可以包括制造商或供应商。（B）
70、工程建设标准的特点包括综合性、格式性强、政策性强、受自然环境影响大。（B） 71、《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责。（B）
72、进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。（A）
73、违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建筑施工企业不再具备安全生产条件，情节严重的，暂扣安全生产许可证（A） 74、民事责任是指法律关系主体由于违反民事法律、违约或者由于民法规定所应承担的一种法律责任。（A） 75、施工企业未按照国家规定为施工现场的施工人员办理人身保险的，由建设行政主管部门责令改正，并依照有关法律法规的规定给予处罚。（A）