发布时间 : 星期六 文章BF-2014-0213北京市建设工程施工专业分包合同更新完毕开始阅读
19. 完工验收
19.1 完工验收条件： 19.2 完工验收期限： 20. 移交
20.1 移交工程的日期： 20.4 完工清场： 21. 结算
21.1 分包人提交结算报告和完整结算资料的期限： 21.2 承包人完成审核期限： 21.3 承包人确认完工结算报告后，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给分包人的期限：
22. 质量保证金
22.1 质量保证金的额度、支付时间和方式：
23. 保修责任与缺陷责任
23.1 分包人向承包人出具质量保修书的时间： 保修期起始时间： 23.2 缺陷责任期起始时间： ，缺陷责任期期限： 月。 24. 违约
24.1 承包人违约
24.1.4 逾期付款违约金：
25. 索赔
25.3 关于索赔的其他约定：
26. 保险
26.2 具体投保内容和相关责任：
27. 担保
27.1 承包人 （要求/不要求）分包人提交承包履约保证担保。要求分包人提交履约保证担保时，履约保证担保的额度为 ，履约保证担保的有效期的截止时间： 27.2 工程款支付担保有效期的截止时间： 27.3 关于担保的其他约定：
28. 不可抗力
28.1 不可抗力的其他情形： 28.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：
29. 争议
因本分包合同引起的或与本分包合同有关的任何争议，双方当事人协商解决不成或者调解不成时，选择下列第 种方式解决： （1）第一种：将争议提交 （2）第二种：依法向 仲裁委员会申请仲裁； 人民法院提起诉讼。 30. 补充条款：