发布时间 : 星期四 文章FIDIC施工合同条件下的承包商索赔毕业设计更新完毕开始阅读
还可以通过仲裁或司法进行调解。
调解在自愿的基础上进行，其结果无法律约束力。调解必选按公正、合理、合法的原则进行。
当事人不愿和解。、调解或者和解、调解不成的双方可以用下面的方式解决争议。
4.3仲裁或诉讼
1、合同双方达成仲裁协议的，向约定的仲裁委员会申请仲裁。在我国，仲裁实行一裁终局制度。裁决做出后，当事人若就同一争执再申请仲裁，或向人民法院起诉，则不再予以受理。 2、向有管辖权的人民法院起诉
第五章FIDIC索赔案例分析
国际工程索赔案例（FIDIC）
多工程项目工期延误的费用综合索赔
×××公司承建的某国建设部项目工期延误的费用索赔
5.1[索赔背景]
××公司先后承建了×国建设部的十月六日城1000套住宅、十月六日城3000套住宅、萨达特城4000套住宅、萨达特城2000套住宅、萨达特城第二区工程、玛丽娜旅游村等六项工程。由于非承包商的原因，工期均有不同程度的延误，给××公司带来了巨大的额外损失。××公司以前的索赔，只是一些变更单项的索赔，而对工程延误引起的费用索赔，却很少进行，特别是对同一个业主的多工程的索赔更缺乏经验，因此，××公司聘请了英国高级律师参与此项索赔工作。
截止到1992年元月，××公司承建的×国建设部项目除十月六日城3000套住宅工程中的990套住宅和萨达特城第二区工程外，其余工程均已完工。由于
××公司在萨达特城第二区工程中产生了亏损，要减少亏损，必须减少合同额，但是又没有充分的合同依据。于是，××公司通过全面布局，综合考虑，利用同一业主（×国建设部）的其他工程延误的费用索赔作为突破口，以要求赔偿额外损失来达到减少萨达特城第二区工程合同工作量的目标。
5.2[索赔方法及过程分析]
承包商向业主提出的工程延期的费用索赔报告如下：
5.2.1引言
××公司在十月六日城成功地完成了最早的1000套经济住宅工程，并在此基础上又承建了十月六日城3000套住宅工程、萨达特城4000套住宅工程、萨达特城2000套住宅工程。另外，承建了萨达特成第二区工程，在阿拉曼地区承建了玛丽娜旅游村工程。在这些合同实施过程中，由于非××公司的过失，工期严重拖延，使××公司遭受了重大损失。业主已经同意××公司延长工期，但对延期后实施这些工程所蒙受的损失至今没有任何补偿。××公司现提交关于工期延误费用索赔的报告，并不是想得到利润的补偿，而只是想得到实际施工中因工期延误而发生的额外支出。本索赔报告在计算利息时，按当地银行贷款平均年利率18%计算。
5.2.2工期延误一览表 工程名称 合同完日日延期后的完工延期天数 期 日期 十月六日城 1991.1.22 1993.4.4 802 3000套住宅工程 萨达特城 1989.7.7 1990.7.7 426 4000套住宅1991.6.15 709 工程 1991.12.2 879 萨达特城 1990.2.16 1991.3.20 397 2000套住宅1991.10.12 618 工程 萨达特城 1989.9.21 1990.6.30 647 第二区工程 1992.10.13 1118 玛丽娜旅游1990.2.15 1990.6.30 135 村工程 1991.4.30 439 5.2.3索赔概述
截止1992年元月，××公司因工期延误而产生的费用损失总额为3439.6589万元，其费用构成为：
费用项目 1．人员来往机票费 2．保函延期费 3．劳动证居住证办理延期费 4．拖欠工程款利息 5．防火、防盗保险费 6．人工费上涨 7．行政管理费增加 8．材料费上涨 9．埃镑贬值 10．机械设备折旧 总计 金额/万元 273.8230 309.9397 19.3483 293.1159 30.0944 674.6575 938.2284 427.0418 244.9158 227.8941 3439.6589 5.2.4索赔内容及计算
（一）人员来往机票费 由于施工日期延误，××公司为完成剩余工程，必须从其国内招来新的人员，人员的来往票，增加了额外的开支，其费用计算如下： 新每人来往机人员来往票费 工程名称 来人数 票费 /万元 ① ② ③ ④=②×③ 十月六日城 70 单程机票费36.2100 3000套住宅工程 74 为 59.4220 萨达特城 31 4015元，来24.8930 2000套住宅工程 122 往费用=4015×97.9660 萨达特城第二区44 2=8030元 35.3320 工程 玛丽娜旅游村工程 合计 341 273.8230
（二）保函延期费用 由于工期延误，××公司为工程出具的履约保函必须相应延期，用于工程施工的进口机械设备保函同样也须延期，其产生的额外费用有：
1．履约保函保证金利息损失。××公司要求银行出具履约保函，××银行要求××公司提供保函额度的25%的无息抵押金。工期延长，抵押金无息期限延长，使××公司受到额外的利息损失。履约保函金额为工程合同额的5%。
2．履约保函和机械保函的延期费损失。工期延长，履约保函和机械保函有效期必须相应延长。按当地有关规定，保函有效期为一年，每年必须延期一次。延期保函在银行、海关等部门要发生一系列延期手续费。
3．机械保函期所上交关税的费用损失。在每次机械保函延期时，海关规定必须上交海关税，金额为机械设备保函金额的20%。这样，使××公司发生额外
支出。
十月六日城3000套住宅：
合同金额2028.6335万元，履约保函金额101.436万元（20286335×5%），机械设备保函金额为46.8388万元，详见下表： 序号 保函号 保函金额 1 86-63 4750 2 13224 67100 3 86-73 37225 4 880192 81500 5 90-145 23668 468388元 损失费用计算： （1）履约保函保证金利息：
1014316×25%×18%×（802÷356）=10.0282万元 （工程延期802天年利率为18%）
（2）履约保函和机械设备保函延期费用：
从1991年1月到1991年12月，实际发生保函延期费用为： 5668LE+14380USD=53553元
（原报告详细列出每次保函延期的日期、帐号和费用，这里从略） 预计到1993年4月还将发生10.7109万元。 工期延误后共发生保函延期费16.0662万元。 （3）机械设备上保函延期时上交的关税损失：
工程延期802天，机械设备每年延期一次，共需延期三次。 上交的海关税：468388×20%×3=28.1003万元 因此，由于保函延期发生的损失费用为： 10.0282+16.0662+28.1033=54.1987万元
（原报告中照此计算其他项目的保函延期费用，详细计算从略。） 此项保函延期费用索赔总计为309.9397万元。
（三）劳动证、居住证办理延期费用 由于工期延误，××公司根据当地规定必须为新来人员办理劳动证、居住证，同时每年须延期一次。新来人员人数与第一项费用中的人数相同。
费用标准为：
劳动证：新办费用为209元/每人，延期费用为106元/每人； 居住证：新办纲用为42元/每人，延期费用为42元/每人。 十月六日城3000套住宅工程：
工程延期802天，劳动及居住证需新办一次，延期二次，其费用为： 70×[209+（106×2）+（42×3）]=38290元
（原报告中照此计算其他工程的该项费用，这里从略。） 此项索赔费用总计为19.3483万元。
（四）拖欠工程款利息
由于工程延期，工程保留金也要相应地推迟支付，给××公司带来损失。另外，在合同执行过程中，业主经常拖欠工程进度款的支付，给××公司资金周转